Engenharia Editais Abertos em Tocantins

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA – TO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 995526/2025/MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO COM PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÕES FUTURAS.

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde José dos Santos, localizada na 8ª Avenida, s/n, Centro, Município de Bernardo Sayão – TO.

contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde José dos Santos, localizada na 8ª Avenida, s/n, Centro, Município de Bernardo Sayão – TO.

Contratação integrada de empresa especializada visando à elaboração do Projeto Básico, elaboração do Projeto Executivo e a execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da área urbana dos municípios de São Bento e Tocantínia, sob gestão da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS.

Contratação integrada de empresa especializada visando à elaboração do Projeto Básico, elaboração do Projeto Executivo e a execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da área urbana dos municípios de Muricilândia e Pau D’Arco, sob gestão da Agência Tocantinense de Saneamento – ATS.

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada na implantação do Corredor de Transporte Público Coletivo por Ônibus – Trechos 1 e 2 – submeta 2 - Estudos ambientais, Projeto executivo das pontes de concreto sobre o Córrego Machado (sentidos Norte–Sul e Sul–Norte), execução da obra de infraestrutura do trecho da Avenida Trajano Coelho Neto (entre a Avenida L e a Avenida Antônio Sampaio), execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica e em concreto armado, calçadas, sinalização viária e obras de arte corrente, conforme condições e especificações descritas no edital, termo de referência, anexos e elementos instrutores.

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada na implantação do Corredor de Transporte Público Coletivo por Ônibus – Trechos 1 e 2 – submeta 2 - Estudos ambientais, Projeto executivo das pontes de concreto sobre o Córrego Machado (sentidos Norte–Sul e Sul–Norte), execução da obra de infraestrutura do trecho da Avenida Trajano Coelho Neto (entre a Avenida L e a Avenida Antônio Sampaio), execução de serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica e em concreto armado, calçadas, sinalização viária e obras de arte corrente, conforme condições e especificações descritas no edital, termo de referência, anexos e elementos instrutores.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA DE TENDAS

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE CRISTALÂNDIA – TO, TERMO DE COMPROMISSO Nº 995526/2025/MCIDADES/CAIXA, DE ACORDO COM PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PARA PARTICIPAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÕES FUTURAS.

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes, materiais e mão de obra necessária, nos veículos da frota oficial do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE/TO.

Credenciamento de empresa/PF especializada para prestação de serviço de Borracharia, para suprir a demanda dos veículos da Secretaria Municipal de administração, Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Transportes, Secretaria Municipal de Agricultura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação do Município de Bandeirantes do Tocantins/TO.

[LICITANET] - Constitui objeto do presente para credenciamento, destinado a atender despesas com contratação de empresa especializado no fornecimento parcelada de materiais de construção, elétrico e hidráulico, para atender as necessidades da prefeitura municipal de Pequizeiro – TO.

[LICITANET] - DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO JUNTO AS SECRETARIAS SOLICITANTES.

[LICITANET] - DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/ELETRICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES E DAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO JUNTO AS SECRETARIAS SOLICITANTES.

Paquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades do Laboratório de Pavimentação do IFTO, conforme especificações contidas no Termo de Referência nº 76/2026, Processo SEI nº 25.006370-0, em favor da empresa FAS COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME.

ontratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços terceirizados e continuados de limpeza, conservação e higienização com dedicação exclusiva de mão de obra de 20h semanais, em áreas internas e externas, da sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Tocantins – CAU/TO, com fornecimento de material e equipamentos, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no TR.

Contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção corretiva em máquina modeladora de pão da cozinha industrial, com fornecimento e substituição de peças (rolamentos, feltro e mancal), incluindo mão de obra II - Contratada: Palmas Máquinas - CNPJ: 35.283.034/0001-15 Endereço: Alameda 409 Norte, Alameda 12, nº 06, Plano Diretor Norte, Palmas/TO CEP 77001-604. III - Fundamentação Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

I – Objeto: - Contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especializada para prestação deserviço de manutenção corretiva com fornecimento e substituição de componentes do forno industrial da marca Progas (modelo New Style) da cozinha industrial da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, incluindo o fornecimento de peças e mão de obra, em razão de vazamento de gás identificado no equipamento, situação que compromete a segurança das instalações e a continuidade do serviço de preparo alimentar institucional. II - Contratada: Palmas Máquinas - CNPJ: 35.283.034/0001-15 - Endereço: Alameda 409 Norte, Alameda 12, nº 06, Plano Diretor Norte, Palmas/TO - CEP 77001-604. III - Fundamentação Legal: Art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. IV - Justificativa da Contratação Direta: Conforme demonstrado no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e no Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação constantes nos autos, foi identificado vazamento de gás em forno industrial utilizado na produção diária de alimentos desta Organização Militar, circunstância que representa risco concreto à segurança de militares e servidores, bem como potencial interrupção do serviço essencial de preparo alimentar. A situação caracteriza hipótese de emergência administrativa, exigindo providência imediata para eliminação do risco identificado, razão pela qual se mostra inviável aguardar os prazos inerentes ao regular processamento de procedimento licitatório. A contratação limita-se estritamente aos serviços e peças indispensáveis à correção da falha detectada e ao restabelecimento das condições seguras de funcionamento do equipamento. O preço contratado encontra-se compatível com os valores praticados no mercado, conforme pesquisa de preços e orçamento constante dos autos. V - Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 00001 / 752100 Fonte de Recursos: 1000000000 Programa de Trabalho: 174672 Elemento de Despesa: 339039 Plano Interno: Z4C3SLA01B4

Contratação de profissional e/ou empresa especializada para elaboração de projetos (arquitetônico e complementares), especificações técnicas/caderno de encargos, memoriais, quantitativos, planilha orçamentária analítica com BDI e cronograma físico-financeiro, com emissão de ART/RRT, visando subsidiar futura contratação da execução da reforma e adequação de imóvel adquirido para instalação da Delegacia do CRECI/TO no município de Araguaína/TO.

Aquisição de licenças de uso do software OrçaFascio, desenvolvido pela empresa 3F Ltda, composto pelos módulos Orçamento, Bases Adicionais, Gestão de Base Própria, OF Medição, Diário de Obra e Planejamento, pelo período de 12 (doze) meses.